Штрафы

С Компанией подрядчик был заключен договор на ремонт оборудования, по 223 ФЗ. Оборудование для ремонта было получено позднее даты начала работ, в большей части – за 2 дня до окончания срока их выполнения, что свидетельствует о наличии объективных причин невозможности выполнения работ в указанный в договоре срок. В календарном плане указан срок с 01.10.22 по 30.10.22 и 30.11.22г. Однако договор был заключен только 05.10.22г. что уже позже даты календарного плана выполнения работ от 01.10.22г., продукция забрана 06.10.22 транспортной компанией от Заказчика и доставлена до места Подрядчика в конце октября 2022г. После проведения разборочных работ полученного оборудования выявлены различные скрытые повреждения требуется дополнительные виды работ, без которых оборудование не может работать, не предусмотренные в рамках заключенного договора. В адрес ответчика было направлено письмо уведомление о необходимости заключения дополнительного соглашения о согласовании суммы не учтенных работ и сроков выполнения. Заказчик не проявил заинтересованности в ремонте своего оборудования, писал только угрозы, разговаривал с давлением. На все наши письма, направлял нам претензии, угрозы. В соответствии со статьями 718, 719 ГК РФ неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда (просрочка кредитора) влечет возникновение права подрядчика не приступать к работе, а начатую работу приостановить в том числе при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ). Согласно положениям статей 405, 406 ГК РФ должник не считается просрочившим при наличии просрочки кредитора, а напротив, вправе требовать возмещения убытков, вызванных просрочкой кредитора. При неисполнении заказчиком обязанности содействия подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы. В последствии заказчику было направлено Уведомление о приостановлении выполнения работ в соответствии ст. 718, 719 ГК РФ. Просили заказчикам в срок в течение 10 дней сообщить о своих намерениях по данному договору. Заказчик не чего не сделал, только угрозы писал, насчитывал пени штрафы, когда работы был приостановлены. Спустя 10 дней. Заказчику было направлено уведомление об отказе от исполнения договора в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 450.1 ГК РФ.(односторонний отказ был предусмотрен договором что каждая сторона может отказаться до 30 дней до его окончания, срок до окончания был 2,5 месяца). Была выставлена сумма для оплаты за произведенные услуги оказанные до момента приостановления работ. Просили оплатить оказанные услуги, и забрать свое оборудование. Заказчик не чего не оплатил, оборудование свое не вывез. С 2023г. ему было направлено уведомление о начале платного хранения. Все документы регулярно направлялись, в ИФНС были проведены. Спустя еще два месяца была направлена досудебная претензия, а позже был подан иск в суд. В суде мы предъявили требования, на сумму по факту оказанных работ на момент приостановления работ, а также затраты по охране и хранения оборудования, после расторжения договора и направления уведомления о хранении, на основании прайс-листа компании подрядчика. Заказчик в суде стал орать что ему бесплатно должны вернуть оборудование, и платить он не чего не обязан. Так как по условию договора платить он должен только за полностью готовое рабочие изделие. Хранение оплачивать отказывается, и кричит что это нас нужно обязать платить и пени, и штрафы. Адрес, который был указан в договоре по ремонту оборудования, с 2023г. не существует по решению Администрации города производственная база была снесена, для строительства комплекса жилых домов, о чем заказчик был извещен, мы настоятельно просили решить вопрос до конца года 2022 до сноса объекта. Заказчик нас прямо, отправил куда подальше, и сказал, что это наши проблемы, мы как миленькие ему все вернее, бесплатно и за наш счет. Судебный процесс Заказчик затягивает, 3 раза нас направляли к медиаторам, мы со своей стороны направляли очень выгодное для заказчика предложение, однако он отказался. На последнем заседании им были предоставлены инвентарные карточки основных средств, и орали что им мы заплатим 5 мил. Руб. за оборудование. Однако изучив данные документы, выяснилось, что оборудование не имеет балансовой стоимости совсем =0. Часть оборудования 1984 года выпуска и ликвидировано еще давно за 3400 руб. Другая часть оборудования, тоже отражено что за все годы не текущий не кап. ремонт не проводился. Относится к группе по списанию Амортизации №2 что составляет полное списание 2-3 лет. Все оборудование более 10 лет. Судья подводит нас к тому чтобы мы убрали услуги охрану и хранения оборудования, и уточнились. А мы не понимаем почему мы должны что-то дарить. У них оборудование было сломанное старое, не имеющие материальное ценности. Мы вложили в него деньги, услуги, материалы, которые нам не оплатили, и не платят уже год. После последнего заседания возникли мысли. А можем мы удержать данное оборудование в счет понесенных затрат, услуг, материалов. Невозвращения материалов не могут являться основаниям для отказа в оплате работ, и понесенных затрат, услуг, поскольку в силу статьи 712 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание, в соответствии со статьями 359 и 360 настоящего Кодекса, результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм. В соответствии судебной практике. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2021 N 15АП-1589/2021 по делу N А32-9295/2020. Нужен профессиональный взгляд других юристов, может кто-то в подобной ситуации был, имеется практика. Как нам лучше действовать в данной ситуации. Продолжать дальше требовать возмещение всех затрат, или лучше удержать это оборудование, разобрать его на комплектующие и продать частично затраты покроим свои. Просим откликнуться, с советом, как лучше поступить.

Добрый день.Вопрос по агентскому договору.Мы продаем квартиру.Срок договора истек 20.05.2023, договор никто не продлевал, не переподписывал.Риелторы нашли клиентов на квартиру после истечения срока договлра, в августе. В договоре прописана следующая фраза: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 20.05.2023г.Истечение срока договора не освобождает стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору. Вопрос : Можем ли мы заключить договор напрямую с покупателем без риелторов ссылаясь на истечение срока договора?Могут ли они в судебном порядке взыскать с нас какие либо штрафы/пени/неустойки за то что мы заключили договор с покупателем напрямую и не заплатили им 3% от сделки?

Здравствуйте! Хочу уточнить подробности, есть ли какие -то обременения при подаче заявления в ЗАГС. Ситуация, у мужчины был банковский долг, эта канитель длится более 10 лет, то закрывается дело то обновляют заново, сумма была около 500 тыс, сейчас накидали штрафы почти на 900 тыс. Могут ли лечь обременения на меня, если подадим заявление на роспись или лучше делать банкротство, и после расписываться ? (у меня ИП)

Здравствуйте! Хочу уточнить подробности, есть ли какие -то обременения при подаче заявления в ЗАГС. Ситуация, у мужчины был банковский долг, эта канитель длится более 10 лет, то закрывается дело то обновляют заново, сумма была около 500 тыс, сейчас накидали штрафы почти на 900 тыс. Могут ли лечь обременения на меня, если подадим заявление на роспись или лучше делать банкротство, и после расписываться ? (у меня ИП)

Добрый день. Ситуация такова: в 2019 году продал автомобиль по ДКП. Транспортный налог и штрафы не приходили по сегодняшний день. Недавно начали приходить штрафы на автомобиль который я продал. Обратился в гаи и выяснилось что новый владелец на себя не регистрировал машину все это время. Регистрацию автомобиля я конечно прекратил, но тут мне пришел транспортный налог за все годы начиная с 2020. Почему же мне не приходил налог все это время и как мне поступить в данной ситуации?

Здравствуйте! Ситуация очень сложная. Вопрос по самозанятости и несению последствий за сокрытие доходов и неуплату налогов за несколько лет. Доход был небольшой, суммарно около 2 млн рублей за несколько лет. Самозанятость не была оформлена. Декларации о доходах в налоговую не подавались и налоги не уплачивались. На учет по СЗ зарегистрировалась только недавно. Какие последствия ждут (уголовная ответственность, административная, финансовая)? Как теперь подать отчетность, чтобы выплатить все неустойки, налоги и штрафы за прошлые годы и невошедшие месяцы в этом году ( доходы до даты постановки на СЗ). Подавать 3-НДФЛ за предыдущие годы? как оформить принятые платежи от физ лиц в таком случае? Платежей много, на небольшие суммы и по разным банковским картам. Какие будут штрафы и пени?

Здравствуйте! У меня подписан договор гпх с аутсорс компанией, но он составлен так, что его можно переквалифицировать в трудовой, за этим я обращусь в суд. Я там уже не работаю, но нам удерживают по одной смене до конца месяца (да, мы работали по сменам 12 часов, и соблюдали внутренние порядки, я тогда не знала, что это нарушает мои права, еще и требовали отработки в три дня), чтобы списать с моих выплат штраф, внимание: «за материальный ущерб». На мой вопрос - с какой стати вы взимаете с нас сумму, мне сказали: «ЭТО ОБЩИЕ ОШИБКИ СОТРУДНИКОВ». Я знаю, что они не в праве это делать, и суд это докажет, но в интернете я информацию не нашла на этот счет. Уважаемые юристы, ответьте мне на этот вопрос, пожалуйста, в каком пункте кодекса указано о том, что они не имеют права вешать на исполнителей «общие ошибки «СОТРУДНИКОВ»», и вообще, не имеют права вешать штрафы. И что им за это грозит. Спасибо. А то я хочу начальству ответить, но не знаю, что. В суд я так и так пойду

На фирме , где я гендир открыто Исполнительное произвосдтво по неуплате налогов и сумма 519 тысяч рублей. Могу ли я сейчас продать фирму другим людям и как это отразится на мне как на гендире? Будут ли штрафы касаться меня или после продажи все впоросы к новым участникам?

Я купила машину по дкп 28.09.2023. Машина снята с учета(без номеров). На протяжении 10 дней я могу ездить на ней пока не поставлю на учет. Сегодня 06.10.2023 меня остановили сотрудники ГИБДД и выписали штрафы за страховку, за машину без номеров и без учета. Хотя я им сказала что у меня еще есть два дня, чтобы поставить на учет и сделать страховку. Мне сказали что нет такой статьи где это прописано. Договор я им предоставила. Им все равно на это. Выписали протокол и сказали что будет повестка в суд. Там будут разбираться либо лишение прав либо штраф в размере 5000 тыс. Но я читала, что если останавливают в первые то максимум штраф 2000. Правомерны ли действия сотрудников ГИБДД? И что делать в этой ситуации?

Здравствуйте! Вопрос такой: являюсь микроблогером и изредка публикую рекламные материалы на своём 10к канале в телеграме (условно раз в неделю + обычно они не превышают 2-3 тысяч за одну публикацию). С 1 сентября 2023 года вступили в силу штрафы за нарушение закона о маркировке рекламы, поэтому абсолютно все публикации на канале у меня промаркированы (пометка Реклама, ИНН, название организации заказчика и токен, всё как положено). Единственный (и главный) нюанс - это то, что я (как Рекламораспространитель) не умею пользоваться ОРД и всегда делегирую регистрацию креатива, получение токена и отправление отчётов и актов о выполнении на Рекламодателя. Соответственно, с 1 сентября не работаю с теми, кто просит именно меня заниматься оформлением маркировки (слетело 50% заказчиков, но я не хочу нарушать закон). То, что я не умею пользоваться ОРД - меньшее из бед (научиться - не проблема), но дело в том, что тарифы в ОРД + загрузка креативов будет отнимать у меня больше денежных доходов в месяц, чем мой минимальный доход от рекламы... если ты зарабатываешь хотя бы по 100к в месяц от рекламы, то можешь себе позволить включить в условную графу "расходы" несколько тысяч на работу с ОРД, но что делать таким микроблогерам как я, с доходом 20к-30к и меньше? Отсюда главный вопрос - как уже писал выше, я делегирую регистрацию креатива, получение токена и отправление отчётов и актов о выполнении на Рекламодателя - всё это подробно прописываю в договоре (прикрепил скрин из договора). Подскажите, пожалуйста, при этом условии я могу спокойно работать и продолжать публиковать рекламу, не взаимодействуя с ОРД, передавая обязанность за маркировку рекламу/передачу отчёта на Рекламодателя (Заказчика)? Или мне всё равно нужно иметь свой кабинет в ОРД и дублировать какие-то вещи? Спасибо

Работал на работе 1 месяц. Официального устройства не было. Это ресторан, официантом. Сказал об уходе, потому что коллектив плохо относился. Сказали нужно отработать две недели, хотя я там не устроен, или не отдадут зп. Или если я не буду выходить, то за каждый пропущенный день 4 тысячи штрафа, хотя если я не устроен, как на меня могут распространяться штрафы. Хотел бы узнать, надо ли мне отрабатывать, и как по закону забрать заработную плату.

Мужчина, 39 лет, единственный учредитель ООО, он же директор БЕЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, деятельность в ООО НЕ ВЕДЕТСЯ, отчетность нулевая, СОТРУДНИКОВ НЕТ. Вопросы: 1) Нужно ли подавать сведения в военкомат о директоре-ед.учредителе ООО для организаций НЕВЕДУЩИХ деятельность? 2) Что будет если не подавать? 3) Что будет если подать, но с опозданием по срокам? 4) Какие штрафы и на кого (на юр.лицо или должностное лицо?)

Здравствуйте. Меня остановили сотрудники гаи (ехали за мной с мигалками) так как якобы видели, что я пересекла сплошную при обгоне в боковые заркала, с чем я не согласна, так как реально этого не совершала. Видеодоказательств у них нет, так как я якобы нарушила сзади слева от их машины (в пробке), никого из водителей (в пробке) они не остангвили как свидетелей, чтоб было видео или просто показания, при этом у меня регистратора не было вообще. Помимо этого выяснидось, что в протоколе была допущена ошибка, вместо 12.09.2023 стоит дата 11.09.2023(когда меня даже не было в городе, может подтвердить только муж, который был со мной в поездке - возвращались из отпуска). При вызове на разбор в гибдд сотрудник мне сообщил, что в протоколе ошибка, на что я сказала, чтоб они вносили изменения и меня уведомили и прислали копию, чего они не сделали и просто подвли в суд. Мне пришел вызов в суд, но я не знаю внесли в протокол изменения без моего ведома или нет, так как вызова для внесения изменений в протокол не было, на разбор я приходила только из записей в самом протокле, что мне необходимо явиться, копию исправленного протокола я также не получала. Могу ли я подать ходатайство о переносе рассмотрения административного дела в связи с ознакомлением материалов дела? Если да, то когда это лучше сделать в назначенный день рассмотрения дела или по Эл.почте? Также хочется затянуть время, чтобы можно было просто аннулировать данный протокол ввиду нарушениея сроков рассмотрения дела, так как прочитала, что даже если у гибдд нет видео, то их слова и протокол это уже доказательство, что полная чушь, тогда можно пачками так всех останавливать и лишать прав и лепить штрафы. Плюс вычитала, что неправильная дата - это грубое нарушение инспекторов при составлении протокола.