8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Подскажите, какой наш дальнейший алгоритм действий?

Добрый день! Подскажите пожалуйста что делать, если заказчик намеренно не хочет оплачивать оказанную нами для него услугу ( изготовление мебели по индивидуальному заказу)?

Ссылаясь на то, что мы просрочили срок изготовления. Но по факту это заказчик просрочил свой срок, который по договору был ещё в мае 2020г. У заказчика не был готов ремонт и только в сентября он нам обьявил, что помещение готово и мы можем ставить мебель. Но на тот момент у нас было много текущих заказов, которые мы были обязаны выполнить в срок, а к недобросовестному заказчику ездили по мере своей возможности ( когда они переносили сроки, мы естественно их об этом предупреждали). Сейчас, когда пришло время заказчика с нами расплатиться он начал нас кормить завтраками и акт приемки передачи не подписал. Подскажите, какой наш дальнейший алгоритм действий?

Показать полностью
, Анна, г. Иркутск
Владислав Мозгалев
Владислав Мозгалев
Юрист, г. Москва

Анна, добрый день!

Прежде всего, следует направить Вашему заказчику письменную претензию с требованием погашения образовавшейся задолженности по Вашему с ним договору.В претензии также укажите, что по истечении месяца, при отсутствии поступившей оплаты за проведенные работы будете вынуждены обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании задолженности, а также с требованием об уплате процентов за пользование денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.

Помимо этого, дополните претензию указанием на то, что на ответчика будут возложены расходы по оплате государственной пошлины, а также компенсация услуг представителя (если он будет Вами привлечен).

Успехов!

С уважением, Владислав Мозгалев

0
0
0
0
Илья Карих
Илья Карих
Юрист, г. Москва

Доброго дня!
Исходя из Вашей ситуации считаю, что Вам нужно готовить претензию (требование) об оплате услуг по договору, также к письму прикладываете акт сдачи-приемки и направляете Вашему заказчику. В случае отрицательного ответа, либо игнорирования обращаться в суд за истребованием задолженности по оплате услуг.

В данном случае обратите внимание на условия Вашего договора, ключевым моментом будут является именно сроки, когда должен был быть изготовлен  заказ и когда должна была быть поставка заказчику, а также иные дополнительные условия по срокам (возможным переносам и условиям их согласования и максимальные сроки). поскольку все нюансы будут играть  значение в рамках судебного дела.

По характеру вашего договора на лицо договор подряда 

ст. 702 ГК РФ  По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с  ч. 1 ст. 720 ГК РФ Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

п. 6 Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

п. 7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.

Также помните, что согласно ГК односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим,  если отталкиваться от договора подряда, то если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Также при обращении в суд вы имеете права взыскать с Заказчика неустойку (если была предусмотрена договором), либо взыскать неустойку по закону.

Таким образом, порядок 1. Направление претензии с актом работ, 2. в случае отказа в суд (в суде активно доказываем факт просрочки заказчиком приемки работы и уклонение от уплаты заказа в установленные сроки, просим взыскать долг и проценты.

0
0
0
0
Похожие вопросы
ДТП, ГИБДД, ПДД
Какие наши действия что бы избежать лишения прав?
Остановили за завершение обгона через сплошную линию. Инспектор не представился а сразу потребовал документы. Сейчас оформляют протокол. Какие наши действия что бы избежать лишения прав?
, вопрос №4150062, Владимир, г. Калуга
Наследство
Здравствуйте, в частном доме 4 собственника, один из собственников умер, какие дальнейшие действия остальных собственников, как быть с его долей?
Здравствуйте, в частном доме 4 собственника, один из собственников умер , какие дальнейшие действия остальных собственников , как быть с его долей ?
, вопрос №4149751, Анастасия, г. Москва
900 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Действует ли в этом случае условие "3 года исковой давности" после развода?
Ситуация следующая, вопрос от лица девушки. в браке с мужем купили квартиру в ипотеку,большая часть денег были мои, плюс мои родители смогли погасить ипотеку. Был уговор с бывшем уже мужем, что в случае чего он претендовать ни на что не будет, к сожалению документально это никак не закрепили. Продав эту квартиру, купили побольше в ипотеку на меня, плюс купили авто в кредит, тоже на меня, с тем условием, что муж будет оплачивать. Так получилось, что решили развестись, договорились, что ему достанется машина, плюс он озвучит сумму, которую я ему обязуюсь вернуть, т.к квартира останется за мной и нашей общей дочкой. Через некоторое время, бывший муж вернулся, сказав что ему негде жить и не хватает финансов. Никак не хочется договориться, предлагала уже и пополам, но все равно не хочет никак. Выписываться тоже не собирается. Квартира в ипотеке до сих пор на мне, машина тоже. Кредит на авто пока закрывает, оплачивает часть расходов на дочку. Боюсь если начну что-то предпринимать, перестанет помогать, а я не справлюсь со всеми расходами.Жить с ним уже не могу, кв снять тоже пока не могу, у дочки в комнате хороший ремонт, ей там нравится. Я зашла в тупик, подскажите, какими законными методами можно решить вопрос с квартирой, в идеале конечно бы хотелось, чтобы были учтены суммы, которые мы вложили в кв и исходя из этого и поделили. Но я готова уже и на половину и машину ему отдать, лишь бы больше не жить с этим человеком. При этом я никак не собираюсь ограничивать его в общении с дочерью. Действует ли в этом случае условие "3 года исковой давности" после развода? Если все-таки надо подавать в суд, расскажите порядок действий пожалуйста. Прошу прощения за излишнюю эмоциональность.
, вопрос №4149754, Anatolii, г. Владивосток
1200 ₽
Вопрос решен
Наследство
Какие наши действия должны быть первичными?
В 2014 году , после смерти матери , в наследство от родителей отец получает дом –старый и ветхий с заброшенным участком в селе Липецкой области , так же в наследство вступают его брат и сестра ,забирая сбережения , хотели отказаться от доли в доме ,но по закону , нужно либо отказываться от всего наследства ,либо вступать . Они вступили в наследство , ради получения сбережений . Никто за 10 лет в дом не приезжал ,не оплачивал жкх и налоги. Хотя отец изначально предложил всем совместно облагородить родительский дом и приезжать туда отдыхать- все отказались. Всё делал мой отец из собственных средств , восстановил дом –сделал ремонт (поменял окна) ,произвёл капитальный ремонт , восстановил и облагородил участок , построил огромный гараж на участке , так же оплачивал жкх и налоги- чеки за оплату жкх есть в СБЕРЕ. Все наши вложения в этот дом и участок ,уже в 10 раз превысили изначальную стоимость дома. Отец инвалид , на текущий момент безработный пенсионер. Теперь же родственники , спустя 10 лет , дождавшись когда дом привели в презентабельный вид (отремонтировали дом- фасад и внутренние работы ,плюс постройки, облагородили и озеленили участок-,вырубили лес на участке, посеяли газон ,посадили садовые деревья , кустарники , цветы ,сделали огород ) ,требуют продать дом и разделить деньги между дольщиками . Дом продавать мы не хотим , выкупать их долю по рыночной цене дома на сегодняшний день ,после наших огромных финансовых вложений и труда, вижу в корне несправедливым и ,вообще, незаконным. У каждого из дольщиков есть собственное жилье –дома, квартиры и участки. К этому дому они физически не имеют никакого отношения . Отец и мать отца (бабушка и дедушка) так же долгое время в этом доме не проживали . Бабушка лишь перед смертью смогла восстановить права на этот дом , то есть дом и участок изначально были ,действительно , практически непригодны для жилья. В устной форме отец предложил им не более 100 000 за их доли (по 50 000 на каждого), но ответ так и не был получен. Так же есть свидетели , в том числе и из администрации , которые могут подтвердить ,что остальные дольщики никак не участвовали в облагораживании дома , в уплате налогов и в уплате ЖКХ. Так же смогут подтвердить слова об изначальном непригодном для жилья состоянии дома и участка. Какие есть законные пути разрешения ситуации ? Как нам с минимальными затратами и потерями можно получить их доли в собственность ? Какие наши действия должны быть первичными ?
, вопрос №4149491, Екатерина, г. Москва
Дата обновления страницы 01.02.2021